Договор на размножение документации с авансом
В случае задержки внесения Заказчиком авансового платежа, Подрядчик вправе увеличить срок выполнения работ на срок равный сроку задержки уплаты Заказчиком авансового платежа. Сроки, установленные настоящим договором, могут быть изменены только путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к договору. Техническая документация должна содержать положения относительно порядка и способа выполнения работ. Стоимость работ может быть изменена только путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения. Стоимость работ, предусмотренная пунктом 2. Увеличение или уменьшение перечня, объемов и сроков производства работ оговаривается отдельным соглашением Сторон. Работы первого этапа Заказчик оплачивает в размере: Работы второго этапа Заказчик оплачивает в размере: Работы третьего этапа Заказчик оплачивает в размере: В срок не более 10 десяти дней после окончания работ по третьему этапу Стороны подписывают акты формы КС-2; КС-3 на третий этап работ. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору, Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, возмещает другой Стороне в сумме, не покрытой пеней, убытки, выразившиеся в произведенных другой Стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им в ходе выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем взаимных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение 10 десяти дней, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика;. До момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, ПОДРЯДЧИК вывозит собственными или привлеченными силами строительный мусор, оборудование и материалы и прочий строительный инвентарь. Заказчик обязан подписать представленные Подрядчиком Акты в срок не более 5 пяти дней с момента их получения, либо в тот же срок представить мотивированный отказ от подписания данных Актов. В случае если в указанный срок Акты не будут подписаны Заказчиком, и не будет представлен мотивированный отказ от подписания Актов, работы будут считаться выполненными Подрядчиком надлежащим образом. Иск по договору строительного подряда. Следующее Предыдущее Главная страница. Комментарии к сообщению Atom. Подпишись на новости судебной практики. Количество посетителей за месяц. Автор изображений для темы: Решения судов, комментарии к кодексам и законам РФ на основе судебной практики. Договор строительного подряда поэтапная предоплата. Техническую документацию на проведение работ готовит Подрядчик, стоимость подготовки технической документации включена в стоимость работ по настоящему договору. Подрядчик предоставляет техническую документацию на утверждение Заказчику в момент подписания Сторонами настоящего договора. Техническая документация должна состоять из документов, определяющих содержание работ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы стихийное бедствие, военные действия и др. Срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если Стороны не смогут договориться в течение одного месяца, тогда каждая Сторона вправе потребовать расторжения настоящего Договора. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период действия и устранения дефектов. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.
|